Contrato de subcontratación

CONTRATO DE SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS En [lugar], a [fecha]. De una parte, [nombre y NIF de quien encarga] (en adelante, «el contratista»). De otra, [nombre y NIF de quien ejecuta] (en adelante, «el subcontratista»). Ambas partes, profesionales independientes, acuerdan: PRIMERA. Objeto. El subcontratista realizará para el contratista los siguientes trabajos: [descripción de los trabajos], que forman parte del proyecto [proyecto o cliente final]. SEGUNDA. Plazos. Los trabajos se entregarán el [fecha de entrega]. Si el subcontratista prevé un retraso, avisará por escrito en cuanto lo sepa. TERCERA. Precio y pago. El precio es de [importe] euros más los impuestos que correspondan, que se facturará a la entrega y se pagará en un plazo de 30 días desde la recepción de la factura. El pago no depende de que el cliente final pague al contratista, salvo que se pacte expresamente lo contrario. CUARTA. Independencia. El subcontratista organiza su trabajo con sus propios medios, sin horario ni dependencia del contratista, y está al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. QUINTA. Confidencialidad. El subcontratista no revelará ni usará para otros fines la información del contratista ni del cliente final a la que acceda, durante el contrato y después. SEXTA. Cliente final. El subcontratista no contratará directamente con el cliente final los mismos trabajos durante la vigencia de este contrato y los doce meses siguientes, salvo acuerdo por escrito. SÉPTIMA. Propiedad de los trabajos. Una vez pagados, los derechos de explotación sobre los trabajos entregados se ceden al contratista para su uso en el proyecto indicado. OCTAVA. Calidad y revisiones. El subcontratista corregirá sin coste los defectos de los trabajos que se le comuniquen en los quince días siguientes a la entrega. NOVENA. Resolución. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato si la otra incumple sus obligaciones y no lo corrige en diez días desde que se le requiera por escrito. Los trabajos ya hechos se pagarán en proporción. DÉCIMA. Ley y jurisdicción. Este contrato se rige por la ley española. Para cualquier discrepancia, las partes se someten a los juzgados de [ciudad]. Y en prueba de conformidad, firman por duplicado en el lugar y fecha indicados. El contratista El subcontratista